【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《幼儿园草坪合同》，欢迎阅读！
协议书 发包方（甲方）： _______ 承包方（乙方）：_ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及 有关规定，结合工程的具体情况，签定本合同。 第一条：工程项目 1） 2） 工程名称 ____________________________ 工程地点： ___________________ 工程内容及工程造价： 名称 材质/规格 数量 920 单价（元） 63 小计（元） 备注 人造草坪 57960.00 总价 大写：伍万柒千玖佰陆拾元整 第二条：工期: 1） 总工作日为2天（日历天，指能正常施工天数），施工前三天场地必须保 持干燥。 2） 开工前—天，在具备施工条件下甲方向乙方发出开工通知书， 如因变更 设计影响工期或因甲方责任及不可抗力等因素延误工期， 经甲、乙双方签 证认定后调整，并以此修正竣工日期。 第三条：工程保修期 工程保修按建设部有关规定执行，保修期为_6年（不包括人为破坏和不可 抗拒因素）如因基础原因造成的塌陷、裂缝等质量问题不属于乙方保修范围。 保 修期自竣工验收签字之日起计算。保修期过后，乙方为甲方提供五年的跟踪服务。 第四条：工程款交付和结算 甲方在合同签定后，按以下规定额度向乙方支付合同款项： 甲方先行支付乙方工程款：30000.00 （叁万元）；工程完工验收合格后，一次性结清。质保金：2000.00元（贰仟元整）。验收合格十二个月后，期间无施 工或质量问题，全额返还质保金。 第五条：双方责任 （一） 甲方责任： 1） 如工程中途停建或设计变更及设计错误，甲方应采取措施弥补或减少损失， 赔偿乙方所造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等损失。 2） 组织对工程竣工验收和办理竣工结算。 （二） 乙方责任： 1） 按施工安全规范做好施工质量、安全管理、指定安全、防火负责人，物件堆 放整齐。均由乙方负责。 2） 施工中如发现设计错误或严重不合理时，应即以书面通知甲方。 3） 施工中因乙方责任造成的停工、返、材料、等均由乙方负责承担。 4） 对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。 第六条：工程验收 工程竣工前2天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后2天内验收完毕，工程 内容及质量符合要求的，双方签字盖章认可，如工程内容尚未完成或质量不合格 的，由乙方在商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。 第七条：争议解决方式 由甲、乙双方协商解决，协商不成由长清区人民法院裁决。 第八条：本合同经双方签字盖章后生效，合同条款履行完毕自行失效。 第九条： 本合同（共二页）一式四份，甲方执二份，乙方执二份。 建设单位：（甲方）签章: 签约人： 承建单位（乙方）签章: 签约人：地 址: 订约日期：2015年 月 日 地 址: 电 话: 订约日期：2015年 月 日 电 话： 本文来源：https://www.dywdw.cn/264b907674232f60ddccda38376baf1ffc4fe318.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2022-04-03
